Договор строительного подряда в российском гражданском праве тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Ершов, Олег Геннадьевич

• Ершов, Олег Геннадьевич
• кандидат юридических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ершов, Олег Геннадьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ.

§ 1. История становления и развития договора строительного подряда в России

§ 2. Юридическая природа договора строительного подряда.

§ 3. Место договора строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА.

§ 1. Условия договора строительного подряда.

§ 2. Стороны в договоре строительного подряда, их права и обязанности.

§ 3. Ответственность сторон по договору строительного подряда.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Договор строительного подряда в российском гражданском праве»

Актуальность темы исследования. Строительство - особая отрасль материального производства, включающая в себя деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, направленная на создание новых и модернизацию имеющихся основных фондов производственного и непроизводственного назначения. В отличие от других отраслей материального производства, конечным продуктом строительной деятельности являются объекты недвижимости, которые имеют высокую социальную значимость.

В процессе осуществления строительной деятельности складываются договорные и иного рода отношения, которые, несомненно, требуют правового регулирования. Регулирование общественных отношений в строительстве осуществляется нор' мами различных отраслей права: гражданского, экологического, земельного, административного, финансового и др.

В системе правового регулирования строительства самостоятельное место занимает договор строительного подряда, который позволяет регламентировать имущественно-стоимостные отношения, связанные со строительством и реконструкцией объектов недвижимости, а также выполнением иных строительных работ, что способствует формированию материальной базы будущих экономических отношений и закладывает основу .для долговременного, устойчивого роста производительных сил. Исходя из этого, научный интерес представляет изучение сущности договорных отношений по строительному подряду в аспекте истории и эволюции законодательства о строительстве.

Переход от административно-планового метода ведения хозяйства к рыночным отношениям предопределил необходимость замены и нормативно-правовой базы в части регулирования подрядных отношений в области строительства. В связи с этим гражданско-правовое регулирование подрядных отношений в области строительства является новым направлением научного исследования. Однако состояние разработанности этого направления в настоящее время не может быть признано удовлетворительным.

В юридической литературе практически не освещаются вопросы, связанные с особенностями правового регулирования договорных отношений по строительному подряду в условиях становления и развития рыночной экономики, что не способствует развитию законодательства в этой области. Имеются работы, в которых лишь частично затронуты теоретические и практические аспекты договора строительного подряда, однако комплексное исследование юридической природы, условий и иных элементов договора строительного подряда не проводилось. Вместе с тем анализ судебно-арбитражной практики указывает на увеличение споров по договорам строительного подряда.

Отсутствие научных исследований проблем правового регулирования отношений строительного подряда в современном гражданском праве отчасти объясняется рядом причин.

Во-первых, до недавнего времени экономика советского периода была основана е' на принципе планирования, что накладывало отпечаток на формирование основных правовых подходов в регулировании общественных отношений, связанных с деятельностью по созданию новых и реконструкцией существующих объектов строительства производственного, жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения.

Во-вторых, исследование правового регулирования договорных подрядных отношений в области строительства, на наш взгляд, осуществляется без анализа нормативно-технических актов в строительстве, который мог бы оказать соответствующее влияние на формирование условий гражданско-правовой ответственности сторон по договору строительного подряда.

В-третьих, правовые нормы об ответственности участников договора строительного подряда не всегда соответствуют современному характеру рыночной экономики, и, как следствие, затруднен процесс их применения к конкретным отношениям.

События, связанные с обрушением зданий и сооружений в г. Москве и других городах Российской Федерации, предопределяют необходимость более глубокого исследования и анализа правовых норм, регулирующих отношения в строительстве.

Разработка отдельных положений договора строительного подряда позволит, на наш взгляд, сократить сроки ввода объектов недвижимости в эксплуатацию, повысить эффективность строительства, увеличить производственные мощности, а также поможет сформировать основные направления решения проблемы по обеспечению граждан жилыми помещениями.

Анализ совокупности нормативных правовых актов, нормы которых регулируют общественные отношения в строительстве, позволяет констатировать проблемность концепции, определяющей развитие строительного законодательства. В правотворчестве отсутствует системный подход, а нормы действующих нормативных актов лишь фрагментарно регулируют отношения в строительстве. В связи с этим комплексное исследование правового регулирования отношений в сфере строительства и разработка предложений по совершенствованию законодательства имеют значительную теоретическую ценность.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования являются:

1. На основе комплексного подхода разработать и теоретически обосновать предложения по усовершенствованию развития законодательства о строительстве.

2. Выявить и изучить теоретические проблемы правового регулирования отношений строительного подряда.

3. Разработать научно обоснованные теоретические положения и рекомендации по совершенствованию действующего гражданского законодательства и практики его применения к отношениям строительного подряда.

Достижение указанных целей предопределило постановку и решение в ходе исследования следующих задач:

- изучение истории становления и развития договора строительного подряда в России;

- анализ состояния современного гражданского законодательства применительно к договору строительного подряда;

- определение понятия и признаков договора строительного подряда, разработка классификации договоров строительного подряда;

- определение места договора строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров и соотношение с иными гражданско-правовыми конструкциями;

- анализ содержания договора строительного подряда на современном этапе развития товарно-денежных отношений;

- выявление правовых особенностей организации процесса строительства, правового положения сторон в договоре строительного подряда, анализ их прав и обязанностей;

- рассмотрение гражданско-правовой ответственности сторон в договоре строительного подряда.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются обязательственные правоотношения по выполнению работ, возникающие в результате осуществления строительной деятельности.

Предмет исследования образуют гражданское законодательство о капитальном строительстве, совокупность норм, обеспечивающих регулирование отношений строительного подряда, а также судебная практика по договорам строительного под' ряда.

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляет общенаучный диалектический метод познания объективной действительности. Использовались также иные методы исследования: обобщение, исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили положения истории права и государства, теории права, гражданского права, труды по философии, логике, терминоведению. В работе широко использовались постановления Пленумов Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.

В процессе исследования автором изучены труды: С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, М.И. Брагинского, И.Л. Брауде, В.А. Бублика, Ю.Г. Басина, В.П. Бу-горского, В.В. Витрянского, С.А. Верба, В.П. Грибанова, С.С. Занковского, Т.Н. Илларионовой, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Н.Ч. Коваленко, А.Ю. Ка-балкина, А.А. Каравайкина, В.А. Кабатова, A.JI. Маковского, И.Б. Новицкого, B.JI. Слесарева, Б.М. Сейнароева, О.Н. Садикова, К.И. Скловского, B.C. Толстого, Ю.К. Толстого, Г.Ф. Шершеневича, Е.Д. Шешеина, В.Ф. Чигира, М.Я. Черняка, В.А. Язева, В.Ф. Яковлева и др.

В числе последних работ, посвященных проблемам правового регулирования отношений строительного подряда, проанализированы работы В.П. Бугорского, С.П. Юшкевича и др.

Научная новизна работы заключается в том, что в условиях современного этапа становления и развития рыночных экономических отношений на уровне диссертационного исследования проводится системный анализ действующего гражданского законодательства в области строительства, комплексное изучение проблем правового регулирования отношений строительного подряда.

На основе системного анализа действующего гражданского законодательства разработаны и теоретически обоснованы предложения по его совершенствованию, связанные с принятием Федерального закона «О строительстве в Российской Федерации».

Рассматриваются юридическая природа, место договора строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров, его содержание, внесены предложения по совершенствованию отдельных норм, регламентирующих предмет договора строительного подряда, права и обязанности сторон. Принимая во внимание особенности формирования цены по договору строительного подряда, подготовлены предложения по совершенствованию законодательства применительно к этому условию договора.

В работе поднимается проблема залога объекта незавершенного строительства. На основании этого формулируется вывод о зависимости договора о залоге объекта незавершенного строительства от условий договора строительного подряда.

Учитывая, что участники строительства обязаны соблюдать требования строительных норм и правил (СНиП), высказаны аргументы в пользу формирования условий гражданско-правовой ответственности сторон по договору строительного подряда с учетом применения нормативно-технических актов в строительстве.

Новизна отдельных научно обоснованных выводов диссертации предопределила выбор положений, выносимых на защиту:

1. Действующее законодательство о строительстве нуждается в усовершенствовании. Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные нормативные акты не отражают особенности правового регулирования отношений, возникающих в процессе строительства и оформления договорных связей. В связи этим предлагается разработать Федеральный закон «О строительстве в Российской Федерации», который закрепляет основные направления, принципы и механизмы правового регулирования отношений в строительстве.

Предлагается примерная структура Федерального закона «О строительстве в Российской Федерации».

2. Анализ признаков договора строительного подряда (выполнение работы по заданию заказчика, самостоятельность подрядчика в выборе способов ведения строительных работ, принадлежность объекта строительства подрядчику до передачи этого объекта заказчику, обязанность подрядчика выполнить строительные работы и передать их результат, обязанность заказчика принять результат работ и уплатить обусловленное вознаграждение) позволяет сформулировать его определение.

Договор строительного подряда - это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) в установленный срок обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить строительные работы и передать их результат, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения строительных работ, принять результат выполненных строительных работ и уплатить за него подрядчику обусловленную цену.

3. Предмет договора строительного подряда образуют выполнение работ и результат выполненной работы. Вместе с тем ч. 1 ст. 740 ГК РФ допускает возможность заказчику и подрядчику определить предмет договора строительного подряда в виде выполнения отдельных строительных работ.

В связи с необходимостью определения предмета договора строительного подряда, предлагается уточнить редакцию ч. 1 ст. 740 ГК РФ: «По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а также передать объект строительства, результат выполненных строительных работ заказчику, который обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену».

4. В строительстве применяются локальные сметы, объектные сметы и сводный сметный расчет. Сводный сметный расчет отражает полную стоимость строительства, а также цену, которая является существенным условием договора строительного подряда. Поэтому требуется изменение ч. 1 ст.743 ГК РФ, определяющей обязанность подрядчика выполнять работы на основании сметы.

В связи с этим предлагается ч. 1 ст.743 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также сводным сметным расчетом, на основании которого устанавливается цена договора».

5. Действующее законодательство не предусматривает обязанность сторон перед возобновлением строительных работ после консервации строительства производить техническое обследование и оценку состояния незавершенного строительством объекта. Вместе с тем техническое обследование незавершенного объекта строительства позволяет определить характер износа конструкций и наметить объем строительно-монтажных работ, откорректировать имеющуюся проектно-сметную документацию.

На основании этого в рамках федерального закона «О строительстве в Российской Федерации» предлагается ввести нормы, закрепляющие обязанность сторон после консервации объекта строительства при возобновлении строительных работ провести исследование технического состояния конструкций.

6. Обеспечить надлежащее исполнение обязанности заказчиком по договору строительного подряда возможно путем залога объекта незавершенного строительства. Вместе с тем заключение договора о залоге объекта незавершенного строительст-. ва невозможно, пока ведутся строительные работы, поскольку нельзя определить предмет и иные существенные условия договора.

В связи с этим предлагается в Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотреть норму, которая определяла бы возможность заключения договора о залоге объекта незавершенного строительства в зависимости от условий договора строительного подряда, предусматривающих поэтапную сдачу работ подрядчиком. После принятия очередного этапа строительных работ условия договора о залоге должны быть конкретизированы и изменены путем дополнительного соглашения между сторонами.

7. Нормальная эксплуатация здания (сооружения) задается техническими параметрами: жесткости, трещиностойкости, углами поворота конструкций и т.д. Нарушение данных технических параметров при реконструкции здания или сооружения является основанием гражданско-правовой ответственности, которое не закреплено в действующем законодательстве.

Учитывая значительный объем технических параметров, предлагается п. 2 ч. 1 г ст.754 ГК РФ сформулировать в виде бланкетной диспозиции и изложить в следующей редакции:

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю технических параметров объекта, которые устанавливаются законом».

С учетом нормативно-технических актов, регламентирующих процесс строительства, перечень технических параметров может быть установлен в федеральном законе «О строительстве в Российской Федерации».

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется его актуальностью, научной новизной, а также выводами теоретического и практического характера. Изложенные в диссертации положения могут быть использованы в:

- законотворческой деятельности по совершенствованию законодательства в сфере капитального строительства;

- правоприменительной деятельности судебных органов при разрешении гражданско-правовых споров, возникающих в связи исполнением обязательств по договору строительного подряда; и учебном процессе преподавания курса гражданского права, спецкурсов в системе обучения студентов и курсантов, а также повышения квалификации, практических работников и преподавательских кадров;

- при подготовке научных работ и учебно-методических материалов по данной проблематике.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, обсуждались на межвузовских научно-практических конференциях, которые состоялись в Омской академии МВД России и Омском государственном университете в 2001-2004 г.г. Материалы диссертации отражены в ряде научных статей, тезисов и учебном пособии «Гражданско-правовое регулирование отношений строительного подряда» (Омск, 2004).

Результаты исследования используются при проведении различных форм учебных занятий по дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право» в Омской академии МВД России.

Структура работы определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

Заключение диссертации по теме «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», Ершов, Олег Геннадьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование договора строительного подряда позволяет сформулировать ряд научно обоснованных выводов:

1. На этапе становления государственности и договорного права, до XVII в., договор строительного подряда не выделялся в самостоятельную правовую конструкцию, а существовал, как правило, в рамках договора личного найма, по которому одна сторона за вознаграждение выполняла определенную работу. Это было обусловлено наличием несовершенных орудий производства и отсутствием экономической потребности общества в законодательном закреплении отношений, связанных с выполнением работ. Такая тенденция развития законодательства связана с отношениями собственности на землю, которые формировались в условиях феодализма.

В XVII в. отечественное гражданское право в значительной мере восприняло многие западноевропейские правовые традиции и институты, которые развивались под влиянием римского частного права. Это привело к выделению самостоятельного договора подряда, содержанием которого была комбинация трудового и капиталистического элементов, что было обусловлено отменой крепостного права, а также ростом промышленности и торговли. Вместе с тем в этот период времени договор строительного подряда не получил самостоятельного законодательного закрепления, поскольку строительство осуществлялось в основном хозяйственным способом, отсутствовала строительная индустрия и инженерно-техническая база.

Смена общественно-экономической формации в 1917 г. не способствовала развитию строительного законодательства и сложившемуся в условиях капиталистических отношений подрядному способу ведения строительных работ в связи с тем, что государство делает попытку установить приоритет права государственной собственности на объекты недвижимости. Поэтому правовое регулирование отношений строительного подряда осуществляется некодифицированными актами административно-планового характера.

Специализация и кооперирование в строительстве предопределили дальнейшее развитие строительного законодательства. В ГК РСФСР 1964 г. законодатель закрепляет самостоятельный договор подряда на капитальное строительство, который имеет плановую основу. В качестве обязательных предпосылок заключения договора подряда на капитальное строительство выступали включение строительства в титульные списки, наличие утвержденной проектно-сметной документации и финансирования.

Следует учитывать, что законодательство о капитальном строительстве в СССР по своей юридической природе состояло из большого количества императивных норм, что существенно ограничивало свободу контрагентов. В таких условиях договор подряда на капитальное строительство не имел характерных признаков договора. Общий подход в управлении экономикой, ориентированный на административно-плановую систему, не позволял решить ряд проблем в правовом регулировании строительства, связанных с наличием противоречащих друг другу ведомственных нормативных актов одного уровня.

2. Состояние современного законодательства о строительстве, в том числе о договорах строительного подряда, нельзя признать удовлетворительным. Большой массив нормативно-правовых актов, разрабатываемых отдельными ведомствами, несоответствие нормативных актов между собой вызывают трудности в их применении.

Анализ нормативных актов, нормы которых регулируют отношения в строительстве, позволяет сделать вывод об отсутствие концепции развития законодательства в этой сфере. Градостроительный кодекс РФ обеспечивает в основном правовое регулирование отношений по поводу планирования, освоения и развития территории РФ, однако не обеспечивает правовое регулирование отношений, складывающихся в процессе самого строительства. Нормы иных нормативных актов также лишь фрагментарно регулируют отношения в строительстве.

В связи с этим модель построения строительного законодательства может выглядеть в виде системы нормативных правовых актов, нормы которых должны регулировать общественные отношения на отдельных этапах строительной деятельности. В целях устранения противоречий между нормативными актами и детальной правовой регламентацией отношений в строительстве представляется целесообразным принятие федерального закона «О строительстве в Российской Федерации», который закрепил бы основные направления, принципы и механизмы правового регулирования строительной деятельности. Затем, развивая отдельные положения данного нормативного акта, принимаются иные законы, нормы которых регулируют мативного акта, принимаются иные законы, нормы которых регулируют отношения на отдельных этапах строительства.

3. Признаками договора строительного подряда являются: выполнение работы по заданию заказчика, принадлежность результата работ подрядчику до их передачи заказчику, создание заказчиком необходимых условий для выполнения работы подрядчиком, срочность и самостоятельность выполнения работ подрядчиком за свой риск.

Анализ признаков договора строительного подряда позволяет сформулировать его определение. Договор строительного подряда - это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) в установленный срок обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить строительные работы и передать их результат, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения строительных работ, принять результат выполнения строительных работ и уплатить за него подрядчику обусловленную цему.

Для договора строительного подряда характерно смешение элементов различных договоров, но от этого договор строительного подряда не утрачивает самостоятельности и может быть охарактеризован по квалифицирующим признакам: предмету, цене, сроку, содержанию прав и обязанностей сторон, включая ответственность.

4. Существенными условиями договора строительного подряда выступают предмет договора, проектно-сметная документация и порядок ее предоставления, срок выполнения строительных работ, а также цена.

Предмет договора строительного подряда имеет две составляющие - объект строительства как результат работы подрядчика и непосредственно строительные работы. Если учитывать предмет договора строительного подряда, нуждается в корректировке ч. 1 ст. 740 ГК РФ в части исключения обязанности подрядчика выполнить строительные работы, поскольку в предмете договора строительного подряда стороны всегда преследуют материальный результат, а не сам процесс строительства.

В связи с этим предлагается ч. 1 ст. 740 ГК РФ изложить в следующей редакции: «По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а также передать объект строительства, результат выполненных строительных работ заказчику, который обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную

Цена в договоре строительного подряда определяется на основе сводного сметного расчета строительства, и, как следствие, требуется корректировка ч. 1 ст. 743 ГК РФ, определяющей обязанность подрядчика выполнять работы на основании сметы. Как один из вариантов в ГК РФ можно закрепить обязанность подрядчика выполнять строительные работы на основании сводного сметного расчета. В связи с этим редакция ч. 1 ст. 743 ГК РФ может быть представлена в следующем виде: «Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также сводным сметным расчетом, на основании которого устанавливается цена договора».

5. Наиболее распространенной схемой организации отношений по договору строительного подряда является система генерального подряда, при которой подрядчик поручает выполнение специализированных строительных работ третьим лицам - (субподрядчикам) посредством заключения договора субподряда.

Процесс строительства носит комплексный характер и опосредует составление различного рода договоров (поставки, строительного подряда, возмездного оказания услуг и т. д.), поэтому возникает необходимость системного построения договорных связей. Действующее гражданское законодательство применительно к этой ситуации характеризуется отсутствием системности и не может эффективно регулировать процесс строительства.

Думается, что предлагаемая нами концепция закона «О строительстве в Российской Федерации» позволит упорядочить систему договорных отношений в строительстве, повысить эффективность процесса строительства и сократить количество судебных споров. Это может быть достигнуто в том случае, если принцип формирования закона «О строительстве в Российской Федерации» будет отражать основные этапы строительства. В этом нормативном акте следует четко прописать возможность составления того или иного договора каждым участником строительства в зависимости от стадии строительного процесса.

Представляется, что предлагаемый нами закон позволит упорядочить систему организации строительства и компенсировать недостатки метода генерального подряда. В частности, следует четко прописать порядок заключения договоров строительного подряда и субподряда, взаимные права и обязанности генерального подрядчика и субподрядчика, ответственность подрядчика и субподрядчика за ненадлежащее качество строительных работ.

6. Следует учитывать, что незавершенный объект строительства может годами подвергаться воздействию различного рода деформаций (осадки, мороз и т. д.), действующее законодательство не предусматривает обязанность сторон перед возобновлением строительных работ производить техническое обследование и оценку состояния незавершенного объекта строительства. Решение проблемы видится в нормативном закреплении обязанности сторон производить приемку-сдачу незавершенного объекта строительства до фактического возобновления строительных работ. При этом отношения по техническому обследованию и оценке незавершенного строительством объекта следует оформлять актом приемки, в котором необходимо отразить условия приостановления строительства, состояние объекта незавершенного строительства на день приостановления и возобновления работ, точное описание объема выполненных и предстоящих вы, полнению строительных работ.

Полагаем, эти моменты могут быть учтены в законе «О строительстве в Российской Федерации», в котором следует закрепить порядок приемки-сдачи объекта строительства на случай консервации до фактического возобновления строительных работ.

На наш взгляд, этот порядок должен включать в себя вопросы правового обеспечения технического обследования и оценки не завершенного строительством объекта. При этом необходимо определить основные требования, предъявляемые к организации технической экспертизы состояния объекта, права и обязанности лиц, которые проводят исследование, правовые последствия обследования.

7. Исполнение обязательства по договору строительного подряда может быть обеспечено залогом объекта незавершенного строительства. Заключение договора о залоге в процессе осуществления строительных работ является проблематичным, поскольку возникают сложности в определении существенных условий - предмета и цены залога. В связи с этим представляется целесообразным в Законе об ипотеке предусмотреть норму, которая закрепляла бы зависимость заключения договора об ипотеке объекта незавершенного строительства от условий договора строительного подряда, предусматривающих поэтапную сдачу работ подрядчиком. После принятия очередного этапа строительных работ условия договора о залоге должны быть конкретизированы и изменены путем дополнительного соглашения между сторонами, поскольку изменяется предмет договора об ипотеке и его стоимость.

8. При реконструкции здания и сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. Вместе с тем имеются иные технические параметры, которые влияют на нормальную эксплуатацию здания (сооружения), но они не прописаны в действующем законодательстве, и, как следствие, их нарушение нельзя признать противоправным поведением подрядчика, что в свою очередь не влечет наступление гражданско-правовой ответственности.

Решение проблемы предлагается в п. 2 ч. 1 ст. 754 ГК РФ сформулировать в виде бланкетной диспозиции и изложить в следующей редакции: «При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т. п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю технических параметров объекта, устанавливаемых законом». На наш взгляд, с учетом нормативно-технических актов, регламентирующих процесс строительства, перечень технических параметров может быть установлен в законе «О строительстве в Российской Федерации».

Действующее гражданское законодательство почти не содержит указаний на то, за какие конкретные правонарушения какие виды санкций и в каком объеме следует применять в случае нарушения обязательств по договору строительного подряда. Регулирование вопросов установления конкретных санкций ложится почти полностью на усмотрение сторон. На наш взгляд, такой подход не способствует предупреждению возможных правонарушений.

Строительство - сложный процесс, имеющий специфику в регулировании складывающихся различного рода отношений. Полагаем, такая же специфика должна быть отмечена законодателем при конструировании составов гражданских правонарушений и особенности привлечения к ответственности участников строительства.

На наш взгляд, целесообразно объединить различные составы правонарушений участников строительства в единый нормативный акт. Такой подход может быть реализован в рамках предлагаемой нами концепции закона «О строительстве в Российской Федерации».

Таким образом, учитывая вышеизложенное, мы предлагаем примерную модель федерального закона «О строительстве в Российской Федерации»:

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Государственный контроль за строительной деятельностью

Раздел 3. Финансирование строительства

Раздел 4. Правовое положение участников строительства

Раздел 5. Система договорных отношений в строительстве:

- договор субподряда

- договор поручения и возмездного оказания услуг в строительстве

- инвестиционные договоры, договоры долевого участия в строительстве

- смешанный договор на строительство зданий, сооружений

- договор страхования объекта строительства

- договор страхования ответственности за причинения вреда при осуществлении строительства

- иные договоры

Раздел 6. Строительство в отдельных отраслях хозяйственной деятельности

Раздел 7. Консервация строительства и экспертиза качества строительных работ

Раздел 8. Ответственность участников строительства

Принимая во внимание, что обозначенные в рамках диссертационного исследования проблемы не носят исчерпывающий характер, автор надеется на дальнейшее их освещение.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития избранной темы исследования диссертант считает:

- развитие и детальную разработку концепции федерального закона «О строительстве в Российской Федерации», подготовку проекта закона;

- в рамках предложенного федерального закона «О строительстве в Российской Федерации» разработку норм, регламентирующих порядок заключения, изменения и расторжения договоров субподряда, инвестиционного и иных договоров в строительстве, а также ответственности (договорной и внедоговорной) участников строительства;

- определение характера влияния технических норм на формирование условий гражданско-правовой ответственности;

- исследование перспектив развития концепции федерального закона «О строительстве в Российской Федерации» в рыночных условиях экономики.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ершов, Олег Геннадьевич, 2005 год

1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ1 .Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археологической экспедиции Императорской академии наук. Т. 1. СПб., 1836.

2. Полное собрание законов Российской империи. Т. 20. СПб., 1830.

3. Регламент Камер-коллегии 1719 года / Полное собрание законов Российской империи. Т. 5.-СПб., 1830.

4. Соборное Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича 1649 г. / Полное собрание законов Российской империи. Т. 1. СПб., 1830.

5. Свод законов гражданских. Ч. 1. Т. 10 Общего свода законов Российской империи, изд. 1842 г.-СПб., 1845.

6. Основы законодательства СССР и союзных республик от 31 мая 1991 года // Ведомости СССР. 1991. - № 26. - Ст. 733.

7. Законодательство о капитальном строительстве. Вып. 1. — М.: Юридическая литература, 1970.

8. Законодательство о капитальном строительстве. Вып. 4. М., 1974.

9. Законодательство о капитальном строительстве. Вып. 7. М., 1974.

10. Гражданский кодекс РСФСР, утвержденный постановлением ВЦИК 11 декабря 1922 года // Собрание узаконений РСФСР. 1922. - № 71. - Ст. 904.

11. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. М., 1964.

12. Конституция Российской Федерации. — М., 1993.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая, вторая, третья. М.: ООО ВИТРЕМ, 2004.

14. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. - № 30. - Ст. 3594; СЗ РФ.-2001.-№ 11.-Ст. 997.

15. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. - № 47. - Ст. 4473; СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). -Ст. 2; СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 167; СЗ РФ. - 2004. - № 35. - Ст. 3607.

16. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Российская газета. 2004. - № 290.

17. Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2004. - № 292.

18. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» // Сборник федеральных конституционных и конституционных законов РФ. Вып. 3 (147). 2003. - С. 23.

19. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам строительства. -М., 1956.

20. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 января 1963 г. № 51 // Собрание постановлений СССР. 1963. - № 1. - Ст. 5.

21. Постановление Совета Министров СССР от 19 ноября 1964 г. № 943 // Собрание постановлений СССР. 1964. - № 25.

22. Постановление Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. «О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов» // Собрание постановлений СССР. 1981. -№ 7.

23. Постановление Совета Министров РСФСР от 8 июня 1981 г. «О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов» // Собрание постановлений РСФСР. -1981.-№ 18.

24. Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 2000. - № 12. - С. 1260.

25. Постановление Госстроя РФ от 26 апреля 1999 г. № 31 «Об утверждении Методических указаний по определению стоимости строительной продукции» // Экспресс-Закон. -1999.-№46.

26. Постановление Госстроя РФ от 8 июня 2001 г. № 58 «Об утверждении Положения о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации» // Информационный бюллетень «Нормирование в строительстве и ЖКХ». 2001. -№3.

27. ПИСЬМА, ПРИКАЗЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ,1. ПОЛОЖЕНИЯ, СНиП

28. Письмо Минфина СССР от 29 мая 1984 г. № 80 «Об определении понятий нового строительства, расширении, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий» (с изм. и доп. от 11.02.86 г.). Документ опубликован не был. СПС «Гарант».

29. Письмо Минстроя РФ от 30 августа 1996 г. № ВБ-13-185/7 «Методические материалы по страхованию строительных рисков» // Российский страховой бюллетень. 1997. - № 10.

30. Письмо Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 21 января 1998 г. № ВБ-12-22/7. Официальной публикации нет. СПС «Гарант».

31. Письмо Управления ценообразования Госстроя РФ от 24 марта 2000 г. № 10-98 «Об определении продолжительности строительства» // Вестник управления ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе. -2000.-№ 1.

32. Письмо Управления ценообразования Госстроя РФ от'17 марта 2000 г. №10-92 «О взаимоотношениях организаций генеральных подрядчиков с субподрядными организациями» // Вестник управления ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 2000. - № 1.

33. Приказ Госстроя РФ от 22 декабря 2000 г. № 294 «Об установлении порядка лицензирования видов деятельности, отнесенных к компетенции Госстроя» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. - № 3.

34. Методические рекомендации по определению стоимости предмета подрядных торгов в строительстве // Бюллетень «Стройинформ». 1998. - № 12; 1999. -№ 1.

35. Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности, утвержденные приказом Госстроя РФ 30 декабря 1999 г. № 170. Документ опубликован не был. СПС «Гарант».

36. Положение об организации строительства объектов «под ключ», утвержденное Госстроем СССР, Госпланом СССР и Госснабом СССР 3 февраля 1987 г. № 3-Д. Документ опубликован не был. СПС «Гарант».

37. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением Госстроя РФ 8 июня 2001 г. № 58 // Строительство: налогообложение, бухучет. 2001. - № 4.

38. СНиПП-23-81. Стальные конструкции. Нормы проектирования. М.: Госстрой, 1982.

39. СНиП П-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования. -М.: Госстрой, 1982.

40. СНиП 3.01.09. 84. Приемка в эксплуатацию законченных строительством зданий, сооружений и их содержание в мирное время. - М.: Госстрой, 1985.

41. СНиП 1.04-3 85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. - М.: Госстрой СССР, 1985.

42. СНиП 3.01.04. 87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. № 84. - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1998.

43. СНиП 4.02.91. Общие положения по применению сметных норм и расценок на строительные работы (СНиР). Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1991.

44. СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. М.: Госстрой РФ, 1995.

45. СНиП 11-01-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и составления проектной документации на строительство зданий и сооружений на территории Российской Федерации. М.: Госстрой, 1996.

46. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. -М.: Госстрой РФ, 1997.

47. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СПРАВОЧНИКИ, СЛОВАРИ

48. Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. -М., 1940.

49. Акманов С.С. Правовое регулирование отношений по привлечению на долевых началах средств социалистических организаций для жилищного и гражданского строительства. Иркутск, 1985.

50. Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. Свердловск, 1964.

51. Анненков К. Система русского гражданского права. Т. IV. СПб., 1904.

52. Антонов О.А., Иванов П.В. Об ответственности за самовольное строительство // Правоохранительные органы в условиях развития частноправовых институтов в России. -Ростов-на-Дону, 1995.

53. Асканазий С.И. Очерки хозяйственного права СССР. Л., 1926.

54. Баранов Е.П. Споры о взыскании штрафа за задержку устранения недоделок и дефектов в строительных и монтажных работах Ч/ Комментарий арбитражной практики. Вып. 11.-М., 1978.

55. Барышев М.И. Правовые вопросы капитального строительства в СССР. М.: Госюр-издат, 1958.

56. Барышев М.И. Некоторые вопросы дальнейшего совершенствования управления строительством в СССР // Сборник тезисов докладов преподавателей ВЮЗИ. М., 1968.

57. Басин Ю.Г. Гражданско-правовые методы борьбы за удешевление строительства. -М„ 1972.

58. Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. М.: Юридическая литература, 1978.

59. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 4-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2001.

60. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 3-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2001.

61. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002.

62. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967.

63. Брагинский М.И. Совершенствование законодательства о капитальном строительстве. -М.: Стройиздат, 1982.

64. Брагинский М.И Подряд и подрядоподобные договоры. Лекция, прочитанная на семинаре в Высшем Арбитражном Суде РФ // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -1996. -№ 7. -С. 108-113.

65. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут, 1999.

66. Брауде ИЛ. Договоры по капитальному строительству в СССР. М.: Госюриздат, 1952.

67. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950.

68. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Юридическая литература, 1976.

69. Бургман В.В., Башинский С.В. О проекте Урочного положения для строительства. -М., 1952.

70. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебник для строительных техникумов по специальности 1202 «Промышленное и гражданское строительство». 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1987.

71. Бугорский В.П. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в строительстве. М., 2004.

72. Верб С.А. Система субподрядных договоров на стройках // Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г. Свердловск, 1968.

73. Верб С.А. Правовое регулирование отношений производственного кооперирования строительных организаций: Учебное пособие. Свердловск, 1974.

74. Верб С.А. Гражданские правоотношения и их структурные особенности // Сборник научных статей. Свердловск, 1975.

75. Верб С.А. Типовые и примерные договоры как средство правового регулирования общественных отношений // Договорная дисциплина в советском гражданском праве. -Свердловск, 1985.

76. Вилънянский С.И. Положение о государственных подрядах и поставках. М., 1926.

77. Вилънянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. 1. Харьков: Изд-во ХГУ, 1958.

78. Гражданское право. Часть вторая. Учебник для юридических вузов. М.: Издатель-.ствоНЮОСССР, 1938.

79. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, ал-фавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996.

80. Гражданское право. Т. 1. Учебник. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000.

81. Гражданское право. Т. 2. Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000.

82. Гражданское право: В 2 т. Т. И. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 2002.

83. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 1993.

84. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Д.М. Генкина. -М., 1949.

85. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. -М.: Юрист, 1997.

86. Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. -М.: Юридическая литература, 1996.

87. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. -М.: Издательство БЕК, 1997.

88. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК,1993.

89. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968.

90. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.

91. Голынкер Е.И. Строительный комплекс и хозяйственное право. Куйбышев, 1990.

92. Давыдов В.И. Хозяйственные договоры подряда в строительстве. Кишинев, 1986.

93. Джомарджидзе Л.С. Правовое положение государственных строительных организаций в СССР. Тбилиси, 1968.

94. Дитер Медикус. Отдельные виды обязательств в Германском Гражданском уложении // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с нем. -М.: БЕК, 2001.

95. Диденко А.Г., Заичкина О.И. Роль подрядного договора в повышении эффективности строительства // Правовые проблемы обеспечения дисциплины в хозяйственных отношениях. Караганда, 1985.

96. Дмитриев А.Г. Договор подряда о строительстве советскими организациями за рубежом объектов на условиях «под ключ». М., 1981.

97. Дмитриев А.Г. Договор подряда о строительстве в СССР зарубежными подрядчиками промышленных и иных объектов на условиях под «ключ»: Учебное пособие / Отв.гред. О.Н. Садиков. М., 1988.

98. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. JL: Изд-во ЛГУ, 1988.

99. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. - М.: Изд-во НОРМА, 2000.

100. Завидов Б.Д. Договорное право России. М.: ИПК Лига Разум, 1998.

101. Занковский С.С. Субподряд в капитальном строительстве: Правовые вопросы / Отв. ред. Танчук И.А. М.: Наука, 1986.

102. Иванов А.В. Ответственность подрядчика за несвоевременное окончание строительства // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов Института государства и права Академии наук СССР. М., 1988.

103. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Отдельные виды обязательств: Курс лекций. Т. 2. Л.: ЛГУ, 1961.

104. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Основы советского гражданского законодательства. -Л.: ЛГУ, 1962.

105. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый гражданский кодекс РСФСР. Л.: ЛГУ, 1965.

106. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Госюриздат, 1975.

107. Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. М.: Юрист, 2001.

108. Илларионова Т.Н. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер: Учебное пособие. Свердловск, 1980.

109. Каравайкин АА. Правовые вопросы капитального строительства // Вопросы советского гражданского права в практике суда и арбитража. М., 1960.

110. Каравайкин А.А. Правовые вопросы капитального строительства // Вопросы советского гражданского права / Под ред. В.П. Грибанова. М., 1964.

111. Кабатов В.А. Вопросы совершенствования договорных связей в капитальном строительстве // Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов. Тезисы докладов научной конференции. Свердловск, 1960.

112. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. М.: Юрист, 1995.

113. Коваленко Н.И. Законодательство о капитальном строительстве при переходе к рынку // Гражданское право России при переходе к рынку. Памяти профессора В.П. Грибанова.-М., 1995.

114. Курс советского гражданского права. Отдельные виды обязательств. М.: Юридическая литература, 1954.

115. Кузнецова Н.Г. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве.-Киев, 1993.

116. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защита гражданских прав. Вып. 27. —1. Свердловск, 1973.

117. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Го-сюриздат, 1950.

118. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1980.

119. Козлов В.И. Хозяйственные договоры в строительстве (правовой аспект): Справочное пособие. М.: Стройиздат, 1991.

120. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. JI.A. Окунькова. -М., 1996.

121. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР. Вып. 4. Обязательственное право. / Под ред. А.Г. Гойхбарга, И.С. Перетерского, З.Р. Теттеборн. М. - Петроград, 1924.

122. Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Гардарика, 1996.

123. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997.

124. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. 3-е изд., исправ. и доп. - М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998.

125. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР. 2-е изд. — М.: Юридическая литература, 1970.

126. Коммерческое право. Ч. 2: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. -СПб., 1997.

127. Лесник И.Я. Предмет, цена, сроки и качество по подрядным договорам по строительству // Научная конференция по вопросам правового регулирования капитального строительства. Минск, 1956.

128. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М.: Юридическая литература, 1962.

129. Мамутов В.К Особенности правового регулирования взаимоотношений по капитальному строительству в системе совнархозов // Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов. Тезисы докладов научной конференции. Свердловск, 1960.

130. Мейер Д.И. Русское гражданское право / Под ред. А.И. Вицина. 7-е изд., исправ. и доп.-СПб., 1897.

131. Михайлов П.Д. Договоры и расчеты в капитальном строительстве. М.: Госюриз-дат, 1959.

132. Невзгодина Е.Л. Сделки с недвижимостью (понятие, виды, правовое регулирование). Учебное пособие / Под ред. А.И. Казанника. Омск: Омский государственныйуниверситет, 2003.

133. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950.

134. Научно-практический комментарий к Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. М.: Госюриздат, 1962.

135. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1995.

136. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление: Очерки теории, философии и психологии права. Душанбе, 1983.

137. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Юрист, 2000.

138. Панибратов Ю.П., Барановская Н.И., Костюк М.Д. Экономические расчеты в курсовых и дипломных проектах. Учебное пособие для строительных специализированных вузов / Под ред. Ю.П. Панибратова. М.: Высшая школа, 1984.

139. Планирование строительного производства и самостоятельность предприятия: Учебное пособие. Алма-Ата, 1986.

140. Победоносцев К. Курс гражданского права. Третья часть. Договоры и обязательства. -СПб., 1896.

141. Подшиваленко П.Д. Новое в финансировании строительства. М.: Финансы, 1968.

142. Правовое регулирование капитального строительства в СССР. М.: Юридическая литература, 1972.

143. Правовое регулирование хозяйственных отношений в капитальном строительстве / Т.М. Гандилов, JI.C. Джомарджидзе, В.А. Кабатов. М.: АН СССР, 1985.

144. Правовые вопросы капитального строительства в СССР. М.: Госюриздат, 1960.

145. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М., 1996.

146. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Юрист, 2001.

147. Ровинский М.М., Эзафович В.Н. Договоры материально-технического снабжения / Отв. ред. И.А. Танчук. М.: Юридическая литература, 1981.

148. Российское законодательство Х-ХХ вв. В девяти томах. Т. 1. Законодательство древней Руси. М.: Юридическая литература, 1984.

149. Российское законодательство Х-ХХ вв. В девяти томах. Том 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М.: Юридическая литература, 1986.

150. Савельев А.Б. Договоры простого товарищества в российском гражданском праве // Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М.: Статут, 1998.

151. Садиков О.Н. Преддоговорные споры, возникающие при заключении договоров подряда на капитальное строительство / Научно-практический комментарий арбитражной практики. Вып. 5. М.: Юридическая литература, 1972.

152. Садиков О.Н. Имущественные споры по капитальному строительству // Комментарий арбитражной практики. Вып. 7. М., 1974.

153. Садиков О.Н. Обеспечение исполнения внешнеторгового договора. М., 1979.

154. Сборник инструктивных указаний Госарбитража при Совете Министров СССР. Вып. 4. М.: Госюриздат, 1957.

155. Сборник образцов гражданско-правовых договоров (с комментариями) / Отв. ред. В.В. Залесский. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997.

156. Сейнароев Б.М. План и договор: материальное стимулирование. М.: Юридическая литература, 1989.

157. Серебрякова А.А. Договор подряда в Гражданском кодексе РФ // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Серия «Право». № 1. Ульяновск, 1997.

158. Синайский В.И. Русское гражданское право / Классика российской цивилистики. -М.: Статут, 2002.

159. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практическое пособие.- 3-е изд. М.: Дело, 2002.

160. Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1989.

161. Сметное дело в строительстве. Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.М. Хайкина.- М.: Стройиздат, 1991.

162. Смычкова Ж.Г. Новое в законодательстве о капитальном строительстве // Актуальные вопросы правоведения в современный период. Томск, 1995.

163. Советское гражданское право. Т. 1. М.: Юридическая литература, 1965.

164. Советское гражданское право. Т. 2. М.,1976.

165. Советское гражданское право. В двух частях. Ч. 1 / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко. Л., 1982.

166. Советское гражданское право. Л.: Издательство ЛГУ, 1982.

167. Советское гражданское право: Учебник. В двух томах. Т. 2 / Под ред. О.А. Красав-чикова. 3-е изд., исправ. и доп. - М.: Высшая школа, 1985.

168. Советское гражданское право. Ч. 2. Учебник / Отв. ред. В Л. Рясенцев. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юридическая литература, 1987.

169. Советское право. М.: Юридическая литература, 1978.

170. Стамкулов У.М. Правовые средства обеспечения капитального строительства про-ектно-сметной документацией // Правовые проблемы обеспечения дисциплины в хозяйственных отношениях. Караганда, 1985.

171. Стржалковский Е.Г. Домостроительные комбинаты — новый метод организации строительства. М.: Госюриздат, 1960.

172. Строительство. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Планирование и учет себестоимости. Лицензии. Торги и конкурсы. М., 1996.

173. Строительство. Заключение договоров. Приемка законченных объектов. Стандарты и технические условия. Экспертиза. М., 1996.

174. Сулейменов М.К. Ответственность за нарушение сроков исполнения договорных обязательств. Алма-Ата, 1971.

175. Суханов Е.А. Комментарий части первой Гражданского кодекса РФ. М.: Редакция журнала «Хозяйство и право», Спарк, 1995.

176. Танчук И.А., Ефимочкин В.П., Абова Т. Е. Хозяйственные обязательства. М.: Юридическая литература, 1970.

177. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935.

178. Толстой B.C. Исполнение обязательств. М.: Юридическая литература, 1973.

179. Толстой Ю.К. Договоры в социалистическом хозяйстве. М., 1979.

180. Фаткутдинов З.М. Договор подряда между социалистическими организациями. -М., 1976.

181. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

182. Халфина P.O. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М.: Изд-во АН СССР, 1952.

183. Хозяйственный договор: Общие положения. Учебное пособие. Свердловск, 1986.

184. Хохлов С.А., Казаков А.В., Пиликин Г.Г. Правовое регулирование хозяйственных связей по выполнению работ. Учебное пособие. Свердловск, 1983.

185. Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. М.: Юридическая литература, 1991.

186. Чернов В.М. Юридическая природа договоров на снабжение строек оборудованием и изделиями // Вопросы советского гражданского права. Томск, 1974.

187. Чернов В.М. Расчеты между организациями участниками строительства при передаче материальных ресурсов // Проблемы теории и практики гражданско-правового регулирования. - Томск, 1987.

188. Чернов В.М. Римское частное право: Конспект лекций. Томск, 1994.

189. Черняк В.Э. Управление инвестиционным проектом в строительстве. М.: Русская деловая литература, 1998.

190. Черняк М.Я. Хозяйственная реформа в строительстве // Законодательство о капитальном строительстве. Вып. 4. М., 1971.

191. Чигир В.Ф. Договор подряда по капитальному строительству. Минск, 1958.

192. Шахматова Е.В. Правовые проблемы долевого участия в строительстве жилья: основные схемы договорных отношений // Международный конгресс «Наука, образование, культура на рубеже тысячелетий». Т. 4. Томск, 2000.

193. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 6-е изд. - СПб., 1907.

194. Шешеин Е.Д. Основные вопросы договорных отношений по капитальному строительству // Вопросы советского гражданского права и процесса. Ученые записки Свердловского юридического института. М., 1955.

195. Шешеин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания / Отв. ред. О.А. Красавчиков. Свердловск, 1984.

196. Шешеин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Антология уральской цивилистики 1925-1989: Сборник статей. М.: Статут, 2001.

197. Шор JI.M. План и договор в новых условиях хозяйствования. М.: Знание, 1989.

198. Щербаков А.С. Основы строительного дела: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Высшая школа, 1994.

199. Экономика строительства. Учебник / Под ред. И.С. Степанова. М.: Юрайт, 1997.

200. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. М.: Ось-89, 2002.

201. ЯвичЛ.С. Сущность права.-Д., 1985.

202. Якимчук Ю.В. Развитие предпринимательства в подрядном строительстве / Под общ. ред. Б.К. Злобина. М.: РАГС, 1999.

203. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972.

204. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. М.: Наука, 1980.1. СТАТЬИ

205. Авилина И. Применение судами имущественных санкций за нарушение сроков строительства // Советская юстиция. 1986. - № 1.

206. Андреева Л.А. Особенности и правовая природа договора бригадного подряда в строительстве // Правоведение. 1988. - № 1.

207. Антипин А. Некоторые вопросы развития специализации и кооперирования в строительстве // Экономика строительства. 1959. - № 8.

208. Арифулин А. Основной документ заказчика и подрядчика // Хозяйство и право. -1987.-№6.

209. Афонина Е.И. О некоторых вопросах рассмотрения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. - № 7.

210. Бараш Я.Б. Договор на научно-исследовательские и конструкторские работы // Советское государство и право. 1973. - № 6.

211. Баринов Ю. Правовая природа договора о долевом участии в строительстве с участием физического лица // ЭЖ Юрист. 1998. -№12.

212. Басин Ю.Г. Гражданско-правовые методы борьбы за удешевление строительства // Советское государство и право. 1957. - № 3.

213. Бахам В. Нужен ли договор бригадного подряда? // Хозяйство и право. 1980. - № 1.

214. Брагинский М.И. Договор подряда и возмездного оказания услуг по гражданскому законодательству // Законодательство и экономика. 1997.

215. Брячихин А. Хозяйственный механизм в строительстве // Экономические науки. -1980.-№4.

216. Бублик В. Квалификация долевого участия в строительстве // Хозяйство и право. -2002. № 2.

217. Бутырин А. Судебная строительно-техническая экспертиза: пределы правомочий // Российская юстиция. 1996. - № 11.

218. Бродский Б. О специализации строительных организаций // Экономика строительства. 1964.-№ 5.

219. Верб С.А. Правовые формы отношений производственного кооперирования между строительными организациями // Правоведение. 1965. - № 2.

220. Верб С.А. Нормативное регулирование капитального строительства в колхозах // Советское государство и право. 1978. - № 2.

221. Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. 1997. - № 8.

222. Витрянский В В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. - № 5.

223. Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о недвижимом имуществе // Хозяйство и право. 2003. - № 6.

224. Витугико В. Разграничение найма рабочей силы // Хозяйство и право. 1994. — № 6.

225. Вовченко H.JI. О дальнейшей специализации и кооперировании в строительстве// Промышленное строительство. 1961. - № 11.

226. Воинов В.Р. Обеспечение строительства проектно-сметной документацией // Консультант бухгалтера. 2001. — № 3.

227. Гернер Г. Консорциумы новая форма кооперирования в капитальном строительстве // Staat and Recht. - 1967. - № 9.

228. Гинзбург С. К вопросу о роли и месте строительства в системе материального производства и некоторых основных понятиях, связанных со строительством // Экономика строительства. — 1959. № 9.

229. Гончаров К.Н., Ткач А.П. Роль правовых средств в развитии капитального строительства // Советское государство и право. 1971. - № 4.

230. Гордон А, Константинова В. Поставка или подряд // Хозяйство и право. -1979. № 4.

231. Гребенкин В. Цена и качество строительства // Экономика строительства. — 1971. № 2.

232. Гумаров И Некоторые особенности правового положения объекта незавершенного строительства // Хозяйство и право. 1998. - № 10.

233. Джомарджидзе Л.С. О правовом положении строительных предприятий // Советское государство и право. 1968. - № 1.

234. Дидковский В.М. Повысить качество подготовки договоров подряда в строительстве // Экономика строительства. 2000. - № 8.

235. Диковский И.М. Некоторые вопросы правового регулирования подрядных договоров в капитальном строительстве // Советское государство и право. 1958. - № 5.

236. Диковский ИМ. О некоторых вопросах правового регулирования капитального строительства // Советское государство и право. 1965. - № 4.

237. Евграфов М. Без опеки генподрядчика // Экономическая газета. 1965. - № 28.

238. Европин В. К вопросу о дальнейшем совершенствовании управления строительством // Экономика строительства. 1963. - № 1.

239. Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответственности // Советское государство и право. 1981. - № 9.

240. Ефимова Л. Правовые проблемы расчетов в строительстве // Хозяйство и право. -1992.-№5.

241. Загребнев С. Толлинг находка для производителей // Экономика и жизнь. - 1997. -№22.

242. Заичкина О.И., Моисеева Л.А. Система гражданско-правовых санкций за нарушение обязательств по обеспечению строительства проектно-сметной документацией // Перестройка экономики и гражданское право. Алма-Ата, 1988.

243. Зарубин В.Р. Особенности заключения договора подряда на производство капитальных работ с физическими лицами // Экономика здравоохранения. 1998. - № 4-5.

244. Иванов А.В. Правовое положение строительных предприятий. Характерные черты и пути совершенствования // Государство и право. 1994. - № 7.

245. Иванов А. Правовые аспекты интегрирования строительного комплекса // Хозяйство и право. 1999. -№ 7.

246. Иванов А.В. Реструктурирование строительной отрасли: проблемы правового обеспечения // Юрист. 2002. - № 1.

247. Иоффе О. С. План и структура договорных связей // Советское государство и право. 1969.-№6.

248. Иоффе О. С. Вина и ответственность по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1979. - № 9.

249. Ищенко И. Новая структура управления строительством // Экономика строительства. -1967. -№ 6.

250. Кабаев Г. Специализация работ на нулевых циклах // Экономика строительства. -1969.-№8.

251. Кабалкин А. Понятие и условия договора // Российская юстиция. 1996. - № 6.

252. Кабатов В.А. Задачи семилетнего плана и некоторые правовые вопросы капитального строительства // Советское государство и право. 1959. - № 4.

253. Кабатов В.А. Рецензия на работу «Строительные организации в СССР» // Советское государство и право. 1969. - № 11.

254. Калмыков Ю.Х. К понятию обязательства по оказанию услуг в гражданском праве // Советское государство и право. 1966. - № 5.

255. Качалов Н. Специализация, кооперирование и комбинирование в строительстве // Экономика строительства. 1963. - № 5.

256. Киселев С. Формы и виды вины в гражданских правоотношениях // Российская юстиция. 2000. - № 4.

257. Князева Г.А. О практике рассмотрения споров о защите права собственности по договорам простого товарищества и долевого участия в строительстве // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. - № 3.

258. Козлова Е. Модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация // Хозяйство и право. 2002. - № 2.

259. Козлова Е.Б. Правовые проблемы осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.-2003.-№ 1.

260. Кононов Е Нужен комментарий к Правилам о договорах подряда // Хозяйство и право. 1988. - № 8.

261. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское государство и право. 1966. - № 10.

262. Крепкий Л., Яхнина Н. Поставка товаров из давальческого сырья // Хозяйство и право. 1996.-№ 4-5.

263. Кугушев И. Опыт специализации и расчетов за готовый объект // Экономика строительства. 1967. - № 2.

264. Лифатов А. Организация строительной индустрии и ее производственно-технической базы // Экономика строительства. 1960. - № 2.

265. Логунов Д.А. Применение договоров подряда, возмездного оказания услуг и трудового контракта // Юридический мир. 1998. - № 11-12.

266. Маковский А.Л. О концепции и некоторых особенностях второй части Гражданского кодекса // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. - № 5.

267. Максимец Л.Г. Некоторые проблемы определения «услуги» как объекта гражданского правоотношения в образовательной деятельности // Юрист. 2000. - № 9.

268. Малеин Н.С. Вина необходимое условие имущественной ответственности // Советское государство и право. — 1971. - № 2.

269. Малюткина-Алексеева И. Долевое участие в строительстве и инвестиционные договоры // Российская юстиция. 2002. - № 9.

270. Мифтахов P.P. Проблема согласования совместного строительства // Юрист. -2002. № 4.

271. Муравьев Б.В. Договор с участием инвесторов в строительстве // Законодательство. -1999.-№6.

272. Ойгензихт В.А. Специфика регулирования некоторых гражданских правоотношений // Советское государство и право. 1978. - № 3.

273. Ойдермаа Э. Новые правила о договорах подряда на капитальное строительство // Советское право. 1988. -№ 1.

274. Патушинский Б. Система договорных связей в капитальном строительстве // Арбитраж. 1939.-№ 7.

275. Патушинский Б.А. Сдача-приемка по строительным и монтажным договорам // Арбитраж. 1939. -№ 15-16.

276. Патушинский Б., Шкудин 3. К вопросу об организационной проблеме новостроек (организационный опыт Кузнецкого металлургического комбината) // Организация управления. 1933. - № 6.

277. Полежай П.Т., Шелестов B.C. О соотношении юридических и технических норм в социалистическом обществе // Советское государство и право. 1960. - № Ю.

278. Полозов В., Ионова Е. Нельзя подменять трудовой договор гражданско-правовым // Российская юстиция. 2002. - № 7.

279. Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // Хозяйство и право. 1997. -№ 8.

280. Постников Б. Договор подряда на капитальный ремонт // Советская юстиция. -1986.-№20.

281. Правовые аспекты обеспечения качества капитального строительства // Социалистическая законность. 1986. - № 2.

282. Предко Я, Хохлов Е. Содержание трудового договора // Правоведение. 2000. - № 5.

283. Пронина М.Г., Романович АЛ. Меры поощрения в обязательствах по капитальному строительству и перевозке // Советское государство и право. 1967. - № 10.

284. Рассудовский В. Вопрос об имущественной ответственности в гражданском праве // Советская юстиция. 1963. - № 18.

285. Расчеты по договору подряда // Главбух. 2000. - № 18.

286. Ровченко H.JI. О дальнейшей организации и кооперировании в строительстве // Промышленное и гражданское строительство. 1961. - № 4.

287. Романец Ю.В. Разграничение договора подряда и купли-продажи // Законодательство. 1998. -№ 9.

288. Романец Ю.В. Договор простого товарищества и подобные ему договоры (вопросы теории и судебной практики) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. - № 12.

289. Романец Ю. Как квалифицировать договоры долевого участия в строительстве? // Хозяйство и право. 2000. - № 3.

290. Романов О. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом: некоторые проблемы правоприменения // Хозяйство и право. -1998.-№7.

291. Руднев А.И. Экспертиза по арбитражным делам, вытекающим из договоров на капитальное строительство // Юридический бюллетень предпринимателя. 1997. -№ 12.

292. Рузиназаров Ш.М. Стимулирование исполнения подрядных договоров в строительстве // Советское государство и право. 1990. - № 1.

293. Свирин Ю. Инвестор или потребитель: о долевом финансировании строительства жилья // Российская юстиция. 1997. - № 3.

294. Скловский К. Право на объект строительства // Законодательство. 1997. — № 3.

295. Скловский К. Квалификация отношений по застройке и право на объект строительства в судебной практике // Хозяйство и право. 1997. - № 10.

296. Соломенко Ф. Качество зданий и рентабельность строительных организаций // Экономика строительства. 1964. - № 1.

297. Стасюк 3. Договор об организации строительства // Хозяйство и право. 1991. -№ 11.

298. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2000. -№2.

299. Суханов Е.А. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. 1998. - № 6.

300. Сухова Г.И. О практике разрешения споров по договору строительного подряда // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. - № 6.

301. Таджер В. Правовые формы совместной деятельности строительных организаций // Правна мисъл. 1967. - № 6.

302. Тригер А.А. Правовое положение строительного предприятия // Советское государство и право. 1968. -№ 5.

303. Улетова Г.Д. Финансовое участие в строительстве жилья: проблемы правовой регламентации // Экономика. Управление. Право Краснодар., 1998. -№ 2.

304. Фаршатов И. Законодательство о капитальном строительстве: состояние, противоречия в развитии // Хозяйство и право. 1996. - № 10.

305. Хайтман В. Строительный трест при переходе к рынку // Хозяйство и право. 1993. -№ 12.

306. Харисов Ф., Фаршатов И. Санкции в договоре строительного подряда // Хозяйство «и право. 1999.-№7.

307. Цепов Г. Инвестиции в строительстве: проблемы гражданско-правового регулирования // Юридический мир. 2001. - № 2.

308. Чернявский В. Проект, его качество, срок исполнения // Экономика строительства. -1966.-№4.

309. Черняк М.Я. О договорных отношениях в капитальном строительстве // Советское государство и право. 1960. - № 10.

310. Черняк М.Я. Новое в правовом регулировании капитального строительства // Советское государство и право. 1962. - № 4.

311. Черняк М.Я. О дальнейшем совершенствовании правового регулирования капитального строительства // Советское государство и право. 1964. - № 2.

312. Черняк М.Я. К кодификации законодательства о капитальном строительстве // Советское государство и право. 1969. - № 12.

313. Шелестов B.C. Некоторые вопросы ответственности за качество исполнения в договоре подряда на капитальное строительство // Правоведение. 1962. - № 1.

314. Щуковская О.М. О соотношении обязательств по оказанию услуг и обязательств по выполнению работ (подряда) // Правоведение. 2002. - № 2.

315. Юрасов М.В. Методы определения договорных цен в строительстве // Главбух. Отраслевое приложение «Учет в строительстве». 2001. - № 3.

316. Яковлева В.Ф. О роли норм советского гражданского права в борьбе за высокое качество продукции // Советское государство и право. 1954. - № 3.1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

317. Ажимов Р.С. Теоретические проблемы правового положения межколхозных строительных организаций и регулирование отношений в капитальном строительстве с их участием: Автореф. дис. . доктора юрид. наук. М., 1971.

318. Акимов В.П. Правовые проблемы управления капитальным строительством в системе МВД России: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1996.

319. Борисов В.А. Экономическое значение специализации и кооперирования в жилищном строительстве: Автореф. дис. . канд. эконом, наук. М., 1961.

320. Верб С.А. Система генерального подряда в капитальном строительстве по советскому гражданскому праву: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1964.

321. Голынкер Е.И. Хозяйственно-правовое обеспечение организации строительного комплекса: Автореф. дис. . доктора юрид. наук. М., 1987.

322. Иванов А.В. Ответственность по договору подряда на капитальное строительство: гАвтореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1990.

323. Иванов А.В. Хозяйственная правосубъектность рыночных структур в строительстве: Автореф. дис. . доктора юрид. наук. М., 1998.

324. Кабатов В.А. Правовые проблемы планирования и экономического стимулирования капитального строительства в СССР: Автореф. дис. доктора юрид. наук. М., 1970.

325. Калмыков Ю.Х. Правовые вопросы хозрасчета промышленного предприятия (проблемы гражданского законодательства): Автореф. дис. . доктора юрид. наук. Харьков, 1970.

326. Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1985.

327. Кузнецова Н.С. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договорам подряда на капитальное строительство: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1985.

328. Романенко В.А. Договор подряда на капитальное строительство в колхозах: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Минск, 1971.

329. Ткач А.П. Правовой режим капитального строительства в СССР (основные проблемы): Автореф. дис. доктора юрид. наук. Киев, 1969.

330. Черданцев А.Ф. Технико-юридические нормы в советском праве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Л., 1963.

331. Черноморец А.Е. Правовые проблемы хозяйственного расчета в капитальном строительстве на основе межхозяйственной кооперации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. — М., 1980.1. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

332. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 декабря 1995 г. № 7967/ 95 (38-78-95) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. - № 6.

333. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1996 г. № 8161/95 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. - № 7.

334. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996.- №9.

335. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 августа 1996 г. № 1620/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. ~№ 11.

336. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 1996 г. № 4943/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. - № 5.

337. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 февраля 1997 г. ' № 4061/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. - № 5.

338. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 1997 г. № 2740/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. - № 10.

339. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июня 1997 г. № 832/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -1997. № 10.

340. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 июня 1997 г. № 5166/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -1997. -№ 10.

341. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 июля 1997 г. № 2324/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. -№11.

342. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 мая 1997 г. № 401/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. - № 18.

343. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 ноября 1997 г. № 3243/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. - № 3.

344. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. № 2430/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. - № 7.

345. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 7770/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. - № 8.

346. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -1998.-№ 10.

347. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 1998 г. № 2266/98 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. - № 3.

348. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 января 1999 г. № 6150/ 98 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. - № 5.

349. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 ноября 1996 г. № 1651/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. -№11.

350. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 апреля 2001 г. № 9064/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. - № 8.

351. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2001 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. - № 10.

352. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 февраля 2002 г. № 4658/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. - № 5.

353. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 2002 г. № 5596/02 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. - № 1.

354. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 10211/01 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. - № 3.

355. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 2000 г. № 56 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договорами на участие в строительстве» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. - № 9.

356. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. - № 3.

357. Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации по спорам между гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2003. № 2.